Типы документов

Постановление

Разное

Решение

Определение



Последние поступления

Установленные фильтры:

Ключевые слова: изменени
Сбросить все фильтры

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.12.2016 N Ф05-18979/2016 по делу N А40-7855/2016
Требование: О взыскании неустойки по договору подряда.
Обстоятельства: Заказчик ссылается на то, что подрядчиком работы по 1 и 2 этапам работ в установленные сроки не выполнены. Встречное требование: О взыскании обеспечения.
Решение: 1) В удовлетворении основного требования отказано, поскольку нарушение сроков выполнения работ произошло вследствие как действий, так и бездействия со стороны самого заказчика, у последнего отсутствовали основания для одностороннего отказа от договора в порядке статьи 715 ГК РФ; 2) Встречное требование удовлетворено, поскольку промежуточные сроки выполнения работ были нарушены вследствие неоднократных и существенных изменений, внесенных заказчиком, вина исполнителя в нарушении сроков отсутствует.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.12.2016 N Ф05-19299/2016 по делу N А40-86275/2015
Обстоятельства: Определением удовлетворено в части заявление о предоставлении рассрочки исполнения решения суда по делу о взыскании задолженности, пеней, обращении взыскания на заложенное имущество.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.12.2016 N Ф05-3146/2014 по делу N А40-99565/12-126-984
Обстоятельства: Определением отказано в пересмотре судебного акта по новым обстоятельствам. Новыми обстоятельствами по делу о взыскании убытков заявитель считал то, что Российская Федерация в лице Минфина России является ненадлежащим ответчиком по данной категории дел.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.12.2016 N Ф05-19503/2016 по делу N А41-17288/16
Требование: Об обязании прекратить право использовать объект недвижимости для целей осуществления связи с юридическим лицом; об обязании принять меры для внесения изменений в сведения в ЕГРЮЛ в части указания юридического адреса.
Обстоятельства: Истец указал на то, что ответчик незаконно использует адрес в качестве юридического адреса.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку право собственности на помещение по спорному адресу принадлежит истцу, правовых оснований для использования ответчиком указанного юридического адреса не имеется.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Московской области

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.12.2016 N Ф05-20423/2016 по делу N А41-24231/2016
Обстоятельства: Определением производство по апелляционной жалобе прекращено в связи с пропуском срока для ее подачи и отказом в удовлетворении ходатайства о восстановлении этого срока.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Московской области

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.12.2016 N Ф05-19539/2016 по делу N А41-33829/16
Обстоятельства: Определением удовлетворено заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, поскольку предусмотренных законом оснований для отказа в выдаче исполнительного листа не имеется.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Московской области

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.12.2016 N Ф05-18228/2016 по делу N А40-105318/2016
Обстоятельства: Определением производство по апелляционной жалобе прекращено в связи с отказом заявителя от апелляционной жалобы.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.12.2016 N Ф05-17939/2016 по делу N А40-123830/2015
Требование: О взыскании неосновательного обогащения.
Обстоятельства: Истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием о внесении изменений в договор приобретения парковочных абонементов в связи с изменением государственного регистрационного номера автомобиля либо возврате денежных средств, входящих в стоимость одного абонемента автомобиля. Указанные требования истца ответчик не исполнил.
Решение: Требование удовлетворено, так как договор расторгнут истцом в одностороннем порядке, доказательства возврата истцу денежных средств, уплаченных за предоставление парковочного места, ответчиком не представлены.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.12.2016 N Ф05-20185/2016 по делу N А40-132458/16
Обстоятельства: Определением удовлетворено заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, поскольку должник не представил доказательств, подтверждающих наличие обстоятельств, являющихся основанием для отказа в выдаче исполнительного листа, исчерпывающий перечень которых содержится в ч. 2 ст. 239 АПК РФ, а также доказательств того, что рассмотренный третейским судом спор мог являться предметом третейского разбирательства и вынесенное третейским судом решение не нарушает основополагающие принципы российского права.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.12.2016 N Ф05-7289/2016 по делу N А40-137274/15
Обстоятельства: Определением производство по апелляционной жалобе прекращено, поскольку жалоба подана на судебный акт, который не подлежит обжалованию в порядке апелляционного производства.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.12.2016 N Ф05-20659/2016 по делу N А40-137758/2016
Обстоятельства: Определением производство по делу прекращено в связи с неподведомственностью арбитражному суду спора о признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на право требования должника к третьему лицу.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.12.2016 N Ф05-17576/2016 по делу N А40-138273/2013
Обстоятельства: Постановлением взысканы судебные расходы на оплату услуг представителя в размере, сокращенном до разумного.
Решение: Постановление оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.12.2016 N Ф05-18938/2016 по делу N А40-147048/15
Требование: О признании недействительным решения внеочередного собрания участников общества.
Обстоятельства: Оспариваемым решением были досрочно прекращены полномочия единоличного исполнительного органа общества, был избран новый генеральный директор, внесены изменения в устав общества, а также исправлены ошибки в сведениях об обществе, содержащихся в ЕГРЮЛ.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку доказательств того, что решение о смене генерального директора нарушило права заявителей или могло бы повлечь для них какие-либо существенные неблагоприятные последствия, или причинило убытки обществу, представлено не было.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.12.2016 N Ф05-14290/2015 по делу N А40-17523/13-147-164
Обстоятельства: Определением взысканы судебные расходы на оплату услуг представителя.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.12.2016 N Ф05-19848/2016 по делу N А40-202366/2015
Обстоятельства: Определением апелляционная жалоба возвращена заявителю в связи с пропуском срока для ее подачи и отсутствием уважительных причин для его восстановления.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.12.2016 N Ф05-19944/2016 по делу N А40-243638/2015
Обстоятельства: Определением апелляционная жалоба возвращена заявителю в связи с пропуском срока для ее подачи и отсутствием уважительных причин для его восстановления.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.12.2016 N Ф05-19227/2016 по делу N А40-251368/15
Требование: Об отмене судебного акта по делу об оспаривании решения налогового органа о государственной регистрации общества, действий по внесению в ЕГРЮЛ записи, обязании внести новую запись об изменениях.
Решение: Требование удовлетворено, дело направлено на новое рассмотрение, поскольку доказательства извещения третьего лица о дне, времени, месте судебного заседания по адресу его регистрации отсутствуют.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.12.2016 N Ф05-16550/2016 по делу N А41-15437/2016
Обстоятельства: Определением отказано в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер по делу о взыскании задолженности по кредитным договорам в виде наложения ареста на недвижимое имущество.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Московской области

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.12.2016 N Ф05-20153/2016 по делу N А41-44406/2011
Обстоятельства: Определением производство по апелляционной жалобе прекращено, так как обжалуемое решение суда не затрагивает права и обязанности заявителя.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Московской области

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.12.2016 N Ф05-585/2015 по делу N А41-53510/14
Обстоятельства: Определением отказано в пересмотре судебного акта по новым обстоятельствам и установлении процентов по вознаграждению временного управляющего. Новыми обстоятельствами по делу о взыскании задолженности за период исполнения обязанностей временного управляющего заявитель считал признание недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Московской области

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.12.2016 N Ф05-20272/2016 по делу N А40-116762/2016
Обстоятельства: Определением заявление о признании недействительным предписания надзорного органа оставлено без рассмотрения, так как в производстве арбитражного суда имеется дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.12.2016 N Ф05-19307/2016 по делу N А40-179494/16
Обстоятельства: Определением удовлетворено заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, поскольку установлено, что спор может быть предметом третейского разбирательства, что ответчик был надлежащим образом извещен о рассмотрении спора третейским судом, нарушения основополагающих принципов российского права отсутствуют.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.12.2016 N Ф05-18440/2016 по делу N А40-235247/15
Обстоятельства: Определением отказано в удовлетворении ходатайства об утверждении мирового соглашения, поскольку условия мирового соглашения выходят за пределы заявленных исковых требований и касаются прав и обязанностей сторон, которые не были предметом спора.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.12.2016 N Ф05-18964/2016 по делу N А40-250528/2015
Требование: О признании незаконным решения уполномоченного органа и обязании произвести государственный кадастровый учет изменений объекта недвижимости.
Обстоятельства: Оспариваемым решением обществу отказано в осуществлении кадастрового учета изменений объекта, так как истек срок приостановления осуществления кадастрового учета и не устранены обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения о приостановлении.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку при обращении за внесением изменений в сведения о расположении объекта на земельном участке доказательства, подтверждающие расположение заявленного объекта на земельном участке, не представлены.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.12.2016 N Ф05-20054/2016 по делу N А40-25395/2016
Обстоятельства: Определением возвращено заявление о признании должника несостоятельным , поскольку определение суда об оставлении определения без движения заявителем не исполнено и не могло быть исполнено на момент вынесения оспариваемого определения о возврате заявления, так как заявление подано с нарушением требований, установленных ст. ст. 39, 40 Закона о банкротстве.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.12.2016 N Ф05-17766/2016 по делу N А40-54001/16-94-475
Требование: 1) Об отмене распоряжения об изменении разрешенного использования земельного участка; 2) Об обязании установить иной вид разрешенного использования участка.
Решение: 1) Требование удовлетворено, поскольку распоряжение не соответствует положениям закона и нарушает права и законные интересы общества, так как, исходя из данных кадастрового учета и сведений, содержащихся в ЕГРП, все объекты недвижимого имущества, расположенные на участке, являются зданиями административно-производственного назначения; 2) В удовлетворении требования отказано, поскольку не доказано наличие оснований для изменения вида разрешенного использования, установленного при заключении договора аренды и внесенного в ГКН на основании договора аренды.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.12.2016 N Ф05-18760/2016 по делу N А40-6347/2015
Обстоятельства: Определением утверждено положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества, принадлежащего обществу, заложенного в пользу банка, поскольку право залога банка возникло в более ранний период и заявитель является первоначальным залогодержателем по отношению к обществу.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.12.2016 N Ф05-18886/2016 по делу N А40-76574/2016
Требование: О признании незаконным отказа уполномоченного органа и обязании устранить допущенные нарушения.
Обстоятельства: Уполномоченным органом обществу отказано в предоставлении государственной услуги "Изменение адресного ориентира земельного участка и/или его разрешенного использования" в отношении спорного земельного участка в связи с отсутствием в установленном порядке градостроительного плана земельного участка.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку обществом не представлено документов либо иных доказательств о том, что градостроительный план земельного участка и установленные в нем показатели и данные можно применять и соотносить в отношении земельного участка.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.12.2016 N Ф05-13364/2013 по делу N А40-96491/11
Обстоятельства: Постановлением отказано в принятии обеспечительных мер по делу о банкротстве должника - в виде запрета осуществлять государственную регистрацию перехода права собственности на объект недвижимого имущества.
Решение: Постановление оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.12.2016 N Ф05-6815/2014 по делу N А41-19657/13
Обстоятельства: Определением отказано в пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. Вновь открывшимися обстоятельствами по делу об обращении взыскания на заложенное имущество заявитель считал то, что судебным актом по другому делу соглашение к кредитному договору о прекращении обязательств признано недействительным.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Московской области

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.12.2016 N Ф05-4570/2016 по делу N А41-48782/2015
Обстоятельства: Определением взысканы судебные расходы на оплату услуг представителя.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Московской области

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.12.2016 N Ф05-18929/2016 по делу N А41-5881/2016
Обстоятельства: Определением частично взысканы судебные расходы на оплату услуг представителя.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Московской области

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.12.2016 N Ф05-10422/2013 по делу N А41-6930/13
Обстоятельства: Определением отказано в удовлетворении заявления о признании незаконным бездействия конкурсного управляющего, выразившегося в удержании денежных средств, полученных в результате реализации предмета залога, обязании перечислить денежные средства, вырученные от реализации предмета залога, отстранении конкурсного управляющего от исполнения обязанностей.
Решение: Определение оставлено без изменения, поскольку заявителем не представлены доказательства нарушений конкурсным управляющим должника требований Закона о банкротстве, повлекших нарушение прав и законных интересов заявителя.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Московской области

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.12.2016 N Ф05-8648/2011 по делу N А40-105304/10-44-537
Обстоятельства: Определением в пользу арбитражного управляющего взыскано вознаграждение за процедуру конкурсного производства, поскольку обязанность по выплате фиксированного вознаграждения конкурсному управляющему должна быть возложена на банк, как на лицо, принявшее на себя обязательство по финансированию процедур банкротства, при этом не подлежит взысканию вознаграждение с юридических лиц, так как с их стороны согласие на выплату вознаграждения конкурсному управляющему не давалось.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.12.2016 N Ф05-18109/2016 по делу N А40-105686/2016
Обстоятельства: Определением жалоба возвращена заявителю в связи с пропуском срока на апелляционное обжалование и отказом в удовлетворении ходатайства о его восстановлении.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.12.2016 N Ф05-17304/2016 по делу N А40-105742/2015
Обстоятельства: Определением производство по заявлению о судебных издержках прекращено, поскольку вопрос о возмещении судебных издержек был разрешен в ранее вынесенном судебном акте.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.12.2016 N Ф05-12780/2012 по делу N А40-1132/12
Обстоятельства: Определением взысканы судебные расходы на оплату услуг представителя.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.12.2016 N Ф05-19310/2016 по делу N А40-115298/2010
Обстоятельства: Определением отказано в пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. Вновь открывшимися обстоятельствами по делу о взыскании задолженности за поставленный товар и пени заявитель считал то, что было вынесено постановление об установлении исполнимости решения арбитражного суда на территории Польши, в котором признано нарушение порядка уведомления ответчика о процедуре арбитражного разбирательства по данному делу.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.12.2016 N Ф05-18473/2016 по делу N А40-129453/2016
Обстоятельства: Определением удовлетворено ходатайство о процессуальном правопреемстве, поскольку спорный договор уступки заключен на стадии исполнительного производства, то есть тогда, когда задолженность, возникшая у должника в связи с неисполнением им обязанности по выплате начисленной заработной платы, была в полном объеме взыскана в судебном порядке.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.12.2016 N Ф05-19682/2016 по делу N А40-138733/2016
Обстоятельства: Определением исковое заявление о взыскании неустойки за нарушение условий государственного контракта оставлено без рассмотрения, поскольку истцом не соблюден установленный государственным контрактом претензионный порядок урегулирования споров.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.12.2016 N Ф05-18861/2016 по делу N А40-155302/16
Обстоятельства: Определением удовлетворено заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.12.2016 N Ф05-18358/2016 по делу N А40-163427/2014
Обстоятельства: Определением удовлетворено заявление о процессуальном правопреемстве в связи с заключением между сторонами договора цессии.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.12.2016 N Ф05-18531/2015 по делу N А40-166945/2012
Обстоятельства: Определением произведена замена кредитора в порядке процессуального правопреемства.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.12.2016 N Ф05-18435/2016 по делу N А40-168490/2015
Обстоятельства: Определением взысканы судебные расходы на оплату услуг представителя в размере, сокращенном до разумного.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.12.2016 N Ф05-17984/2016 по делу N А40-17407/2016
Требование: Об отмене решения об отказе во включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.
Обстоятельства: В связи с несоответствием указанного в проекте расположения коммуникаций их фактическому размещению на местности у заказчика и подрядчика возникла необходимость внесения изменений в план производства работ и проведения дополнительных согласований с организациями, в ведении которых находятся указанные инженерные коммуникации, а также с проектной организацией. Таким образом, при проведении работ возрастают объемы земляных работ, а также расширена зона их проведения.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку к неисполнению обязательств подрядчиком привели действия заказчика.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.12.2016 N Ф05-19936/2016 по делу N А40-204100/14
Обстоятельства: Определением производство по делу о привлечении лиц, контролирующих должника, к субсидиарной ответственности приостановлено в связи с невозможностью определения размера субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц до момента завершения всех мероприятий конкурсного производства, установленных Законом о банкротстве.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.12.2016 N Ф05-20985/2015 по делу N А40-210147/2014
Обстоятельства: Определением взысканы судебные расходы на услуги представителя.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.12.2016 N Ф05-16054/2016 по делу N А40-232669/2015
Обстоятельства: Определением встречный иск о взыскании основного долга по договору возвращен заявителю, поскольку между требованиями по первоначальному иску и по встречному иску отсутствует взаимная связь и их совместное рассмотрение не приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.12.2016 N Ф05-18151/2016 по делу N А40-240674/2015
Требование: О взыскании задолженности по договору аренды.
Обстоятельства: Арендодатель ссылается на ненадлежащее исполнение арендатором обязательств по договору. Встречное требование: О признании не соответствующими действующему законодательству и не порождающими обязанностей по договору уведомлений об изменении ставки арендной платы.
Решение: 1) Основное требование удовлетворено, поскольку факт того, что арендатор не погасил задолженность в установленный срок, документально подтвержден; 2) В удовлетворении встречного требования отказано, поскольку арендодатель, направляя уведомления арендатору, надлежащим образом исполнил возложенную на него договором обязанность.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.12.2016 N Ф05-18343/2016 по делу N А40-244915/2015
Требование: О признании недействительной односторонней сделки по прекращению обязательств по возврату денежных средств, невыплаченных процентов по договору субординированного займа.
Обстоятельства: Заемщик ссылается на то, что прекращение договорных обязательств было вызвано применением закона не действующего на момент заключения и изменения договора займа, субординированный заем подлежал конвенции в акции банка.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку прекращение договорных обязательств банка произошло в рамках осуществления мер по предупреждению его банкротства и было инициировано Центральным банком РФ.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.12.2016 N Ф05-1039/2010 по делу N А40-27589/08
Обстоятельства: Определением удовлетворено требование о признании права собственности на жилое помещение, исключении требования о передаче жилого помещения из реестра требований о передаче жилых помещений должника.
Решение: Определение оставлено без изменения, поскольку несмотря на то, что кредитор в полном объеме выполнил свои обязательства по внесению денежных средств за квартиру, должник свои обязательства по передаче кредитору квартиры в собственность не исполнил.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.12.2016 N Ф05-13293/2012 по делу N А40-57914/12-160-156
Обстоятельства: Определением отказано в пересмотре судебного акта по новым обстоятельствам. Новыми обстоятельствами по обособленному спору о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника бывших генерального директора и ликвидатора должника директор считал вступивший в законную силу судебный акт, которым признаны недействительными договоры купли-продажи, применены последствия их недействительности в виде возврата недвижимого имущества в конкурсную массу должника.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.12.2016 N Ф05-20559/2016 по делу N А40-60948/2016
Обстоятельства: Определением производство по делу о взыскании убытков прекращено, поскольку имеется вступивший в законную силу принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям судебный акт арбитражного суда.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.12.2016 N Ф05-7491/2006 по делу N А40-70337/05-38-210
Обстоятельства: Определением апелляционная жалоба возвращена заявителю в связи с пропуском срока для ее подачи и отсутствием уважительных причин для его восстановления, поскольку жалоба подана на судебный акт, который в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ не обжалуется в порядке апелляционного производства.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.12.2016 N Ф05-19075/2016 по делу N А41-10697/2016
Обстоятельства: Определением частично взысканы судебные расходы на оплату услуг представителя.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Московской области

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.12.2016 N Ф05-16823/2016 по делу N А41-27074/2010
Обстоятельства: Определением с заявителя по делу о банкротстве взысканы вознаграждение за период проведения процедуры банкротства и расходы на проведение данной процедуры, поскольку у должника отсутствуют средства, достаточные для погашения произведенных расходов, конкурсное производство завершено.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Московской области

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.12.2016 N Ф05-5602/2016 по делу N А41-57279/15
Обстоятельства: Определением взысканы судебные расходы на оплату услуг представителя.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Московской области

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.12.2016 N Ф05-9453/2015 по делу N А40-102773/14
Обстоятельства: Определением взысканы судебные расходы на оплату услуг представителя.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.12.2016 N Ф05-18213/2016 по делу N А40-119134/2016
Обстоятельства: Определением отказано в применении обеспечительных мер по делу о взыскании задолженности по кредитным договорам в виде запрета совершать процедуру реорганизации и/или ликвидации юридического лица, изменять состав участников общества, сменять исполнительный орган, запрета любым регистрирующим налоговым органам проводить регистрационные действия в отношении общества, связанные с процедурой реорганизации и/или ликвидации юридического лица, изменением состава участников, сменой исполнительного органа.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.12.2016 N Ф05-19851/2016 по делу N А40-122404/2015
Обстоятельства: Определением возвращена апелляционная жалоба в связи с пропуском срока на ее подачу и отказом в восстановлении этого срока.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.12.2016 N Ф05-19854/2016 по делу N А40-140147/16
Обстоятельства: Определением производство по делу прекращено в связи с неподведомственностью арбитражному суду спора о признании недействительным распоряжения надзорного органа о проведении внеплановой выездной проверки.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.12.2016 N Ф05-18961/2016 по делу N А40-153184/2016
Обстоятельства: Определением заявление должника-гражданина о признании его несостоятельным возвращено в связи с неподсудностью.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.12.2016 N Ф05-16189/2013 по делу N А40-1593/13-42-13
Обстоятельства: Определением отказано в удовлетворении заявления о процессуальном правопреемстве, поскольку оставлением заложенного имущества за банком частично были погашены лишь обязательства, возникшие из кредитного договора, а аккредитивные обязательства возникли позднее и потому не исполнены.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.12.2016 N Ф05-16894/2015 по делу N А40-162180/14
Обстоятельства: Определением взысканы судебные расходы на оплату услуг представителя.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.12.2016 N Ф05-19919/2016 по делу N А40-171066/2016
Обстоятельства: Определением апелляционная жалоба оставлена без движения, поскольку апелляционная жалоба подана с нарушением требований ст. 260 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.12.2016 N Ф05-18723/2016 по делу N А40-186731/15
Требование: О признании незаконными действий налогового органа, выразившихся в неосуществлении в установленный законом срок регистрационных действий по внесению в ЕГРЮЛ записи, и обязании устранить допущенное нарушение прав и законных интересов.
Обстоятельства: Общество полагает, что налоговым органом нарушены сроки внесения записи в ЕГРЮЛ.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку на момент рассмотрения данного спора налоговым органом принято решение о государственной регистрации изменений местонахождения общества, что отражено в государственном реестре.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.12.2016 N Ф05-17966/2016 по делу N А40-193678/2015
Обстоятельства: Определением частично взысканы судебные расходы на оплату услуг представителя.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.12.2016 N Ф05-18933/2016 по делу N А40-216855/15
Требование: О признании незаконными действий регистрирующего органа.
Обстоятельства: Регистрирующим органом обществу отказано в государственной регистрации внесения в ЕГРП записи об изменении в отношении объекта недвижимого имущества на основании того, что договор залога недвижимого имущества не подлежит государственной регистрации, поскольку заключен после 01.07.2014 и внесению в ЕГРП подлежит только информация, изменяющая записи подраздела, содержащего определенные сведения об ипотеке.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку оспариваемый отказ регистрирующего органа в государственной регистрации является законным и обоснованным.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.12.2016 N Ф05-18305/2016 по делу N А40-242853/2015
Требование: О взыскании задолженности по государственному контракту.
Обстоятельства: Подрядчик ссылается на неполную оплату заказчиком выполненных и принятых работ.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку подрядчик требует оплаты работ, выполнение которых не предусмотрено условиями контракта, что влечет удорожание стоимости выполненных и оплаченных в соответствии с условиями контракта работ, при этом доказательств того, что стороны достигли соглашения об изменении первоначальной цены контракта пропорционально дополнительному объему работ, не представлено.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.12.2016 N Ф05-18334/2016 по делу N А40-249501/2015
Требование: О признании недействительными дополнительных соглашений к кредитным договорам.
Обстоятельства: Оспариваемыми соглашениями исключены условия об одностороннем изменении ставки банком процентов годовых, и право банка требовать досрочного возврата кредита.
Решение: Дело направлено на новое рассмотрение, поскольку судом не установлено начало течения срока исковой давности и был ли пропущен банком срок исковой давности в данном конкретном случае.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.12.2016 N Ф05-1039/2010 по делу N А40-27589/08
Обстоятельства: Определением удовлетворено заявление о признании права собственности на жилое помещение и исключении помещения из реестра требований о передаче жилых помещений.
Решение: Определение оставлено без изменения, поскольку вступившим в законную силу судебным актом установлено, что обязательства по оплате стоимости квартиры по предварительному договору были выполнены кредитором полностью, при этом другие кредиторы, оплатившие стоимость вклада в строительство жилого дома, получили квартиры согласно аналогичным договорам, таким образом, действия должника, не передавшего кредитору квартиру, являются неправомерным ограничением прав такого кредитора.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.12.2016 N Ф05-4101/2015 по делу N А40-73619/11
Обстоятельства: Определением участник процесса заменен правопреемником на основании соглашения о расторжении агентского договора.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.12.2016 N Ф05-17823/2016 по делу N А40-7520/16
Обстоятельства: Определением частично взысканы судебные расходы на оплату услуг представителя.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.12.2016 N Ф05-16659/2016 по делу N А40-83282/2016
Обстоятельства: Определением заявление о взыскании денежных средств и приложенные к нему документы возвращены, поскольку спор подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.12.2016 N Ф05-20275/2016 по делу N А40-84140/2016
Обстоятельства: Определением производство по делу прекращено в связи с тем, что спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.12.2016 N Ф05-4312/2016 по делу N А40-92980/2015
Обстоятельства: Определением взысканы судебные расходы на услуги представителя.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.12.2016 N Ф05-18085/2016 по делу N А41-17775/2016
Требование: О признании недействительным решения налогового органа, обязании произвести регистрацию изменений, внесенных в учредительные документы общества.
Обстоятельства: Общество представило в налоговый орган документы, связанные с изменением места нахождения общества, однако в государственной регистрации было отказано в связи с недостоверностью представленных сведений.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку заявленное обществом в качестве адреса помещение является техническим, офисные помещения по указанному адресу отсутствуют, инфраструктуры для размещения и ведения деятельности организаций не имеется, представленное обществом заявление не соответствовало требованиям п. 1 ст. 17 ФЗ от 08.08.2001 N 129-ФЗ.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Московской области

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.12.2016 N Ф05-4891/2016 по делу N А41-76549/15
Обстоятельства: Определением в отношении должника введена процедура наблюдения в целях проведения анализа финансового состояния должника, определения стоимости принадлежащего должнику имущества для покрытия судебных расходов, расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, а также определения возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Московской области

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.12.2016 N Ф05-19509/2016 по делу N А41-81704/2015
Обстоятельства: Определением прекращено производство по апелляционной жалобе в связи с пропуском срока на ее подачу.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд Московской области

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 09.12.2016 N Ф05-19067/2016 по делу N А40-130670/16
Обстоятельства: Определением отказано в отмене решения Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате РФ, поскольку не представлено доказательств заключения договора с протоколом разногласий, в связи с чем Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате РФ обладала компетенцией на рассмотрение заявленного спора.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы

Все документы:

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]