АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2016 г. по делу в„– А40-30507/15

Арбитражный суд Московского округа
в составе:
председательствующего-судьи Ворониной Е.Ю.,
судей Дегтяревой Н.В., Завирюха Л.В.,
при участии в заседании:
от закрытого акционерного общества "СК БИТЭКС" Волочков П.Б. генеральный директор, решение в„– 1 от 01.06.2011, Орлова О.С., доверенность от 18.11.2015, Никонов П.А., доверенность от 16.03.2015,
от общества с ограниченной ответственностью "ТВЕРЬ АГРОПРОМ" Кручинин А.Ю., доверенность от 11.01.2016,
рассмотрев 17 февраля 2016 года в судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "СК БИТЭКС"
на решение от 22 июня 2015 года Арбитражного суда города Москвы,
принятое судьей Лихачевой О.В.,
на постановление от 18 сентября 2015 года Девятого арбитражного апелляционного суда,
принятое судьями Стешаном Б.В., Тетюком В.И., Гончаровым В.Я.,
по иску общества с ограниченной ответственностью "ТВЕРЬ АГРОПРОМ" (ОГРН 1096915001556)
к закрытому акционерному обществу "СК БИТЭКС" (ОГРН 1027700495130)
о взыскании,

установил:

ООО "ТВЕРЬ АГРОПРОМ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ЗАО "СК БИТЭКС" о взыскании пени в размере 21 343 487 руб. 23 коп.
Решением от 22 июня 2015 года Арбитражного суда города Москвы, оставленным без изменения постановлением от 18 сентября 2015 года Девятого арбитражного апелляционного суда, исковые требования удовлетворены в полном объеме.
Ответчик обратился в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой на принятые судебные акты.
В судебном заседании, состоявшемся 17 февраля 2016 года, представители ООО "ТВЕРЬ АГРОПРОМ" и ЗАО "СК БИТЭКС" заявили ходатайство об утверждении заключенного ими мирового соглашение.
В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 Кодекса. Основанием для отказа в утверждении арбитражным судом мирового соглашения является его противоречие закону или нарушение прав других лиц. Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта (ст. 139 АПК РФ).
Изучив представленное мировое соглашение, суд кассационной инстанции считает, что оно не противоречит требованиям закона и не нарушает прав и законных интересов других лиц, в связи с чем находит возможным утвердить предложенную сторонами редакцию мирового соглашения с учетом того, что сторонам известны предусмотренные процессуальным законодательством последствия заключения такого соглашения. Полномочия лиц, подписавших мировое соглашение подтверждены.
Учитывая изложенное, принятые по делу решение Арбитражного суда города Москвы от 22 июня 2015 года, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 сентября 2015 года подлежат отмене, мировое соглашение утверждению, а производство по делу - прекращению на основании части 2 статьи 150 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 141, 150, 176, 284 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 22 июня 2015 года, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 сентября 2015 года по делу в„– А40-30507/15 - отменить.
Утвердить мировое соглашение в представленной сторонами редакции:
"ЗАО "СК БИТЭКС", в лице Представителя - Заместителя генерального директора по правовым вопросам Орловой Ольги Сергеевны, действующего на основании Доверенности в„– 43/02-05/2015 от 18.11.2015 г., именуемое в дальнейшем "Сторона 1", с одной стороны, и ООО "Тверь Агропром", в лице Представителя компании - Юрисконсульта Кручинина Андрея Юрьевича, действующего на основании Доверенности в„– 03/16Р от 11.01.2016 г., именуемое в дальнейшем "Сторона 2", с другой стороны, а вместе, далее именуемые "Стороны", заключили настоящее Мировое соглашение о нижеследующем:
1. Настоящее Мировое соглашение заключается Сторонами на основании ст. ст. 139, 140 Арбитражного процессуального кодекса РФ в целях прекращения судебного разбирательства по Делу в„– А40-30507/15 в котором Сторона 2 является Истцом, а Сторона 1 - Ответчиком.
2. Стороны подтверждают, что на момент подписания настоящего Мирового соглашения обязательства Сторон друг перед другом выглядят следующим образом:
- 19331208,40 (Девятнадцать миллионов триста тридцать одна тысяча двести восемь) рублей 40 копеек - сумма, подлежащая взысканию со Стороны 2 в пользу Стороны 1, согласно Решению Арбитражного суда г. Москвы от 20.05.2015 г. по Делу в„– А40-16638/15, являющаяся неустойкой по Договору подряда на строительство в„– 01/05/11-С от 17.05.2011. (за несвоевременную оплату платежей по Договору),
- 21343487,23 (Двадцать один миллион триста сорок три тысячи четыреста восемьдесят семь) рублей 23 копейки - сумма, подлежащая взысканию со Стороны 1 в пользу Стороны 2, согласно Решению Арбитражного суда г. Москвы от 22.06.2015 г. по Делу в„– А40-30507/15, являющаяся неустойкой по Договору подряда на строительство в„– 01/05/11-С от 17.05.2011. (за несвоевременную сдачу объектов строительства по Договору).
3. Руководствуясь положениями ст. 410 ГК РФ, Стороны пришли к соглашению о прекращении взаимных обязательств на сумму 19331208,40 руб. зачетом встречного однородного требования.
4. Сумма обязательства Стороны 1 перед Стороной 2 после взаимозачета, указанного в п. 3 настоящего Мирового соглашения, составляет 2012278 (Два миллиона двенадцать тысяч двести семьдесят восемь) рублей 83 копейки.
5. Вместе с тем, принимая во внимание достигнутые договоренности, Сторона 2 осуществляет прощение Стороне 1 суммы долга в размере, указанном в п. 4 настоящего Мирового соглашения.
6. Стороны признают, что с момента утверждения настоящего Мирового соглашения Арбитражным судом Московского округа у Сторон будут отсутствовать какие-либо не исполненные обязательства друг перед другом, вытекающие из Договора подряда на строительство в„– 01/05/11-С от 17.05.2011. и настоящего Мирового соглашения;
7. Настоящее Мировое соглашение подписано Сторонами "15" февраля 2016 года и подлежит утверждению Арбитражным судом Московского округа в порядке, предусмотренном ст. 141 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
8. Настоящее Мировое соглашение заключено в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. По одному экземпляру настоящего Мирового соглашения подлежит передаче каждой из Сторон, а оставшийся экземпляр подлежит приобщению к материалам Дела в„– А40-30507/15 Арбитражным судом Московского округа.
9. К Сторонам по настоящему Мировому соглашению применяется право Российской Федерации. Толкование настоящего Мирового соглашения осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
10. Расходы, понесенные Сторонами в связи с рассмотрением Заявления об утверждении Мирового соглашения, относятся к сторонам Мирового соглашения в равных долях.
11. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением Мирового соглашения Сторонам разъяснены и понятны".
Производство по делу в„– А40-30507/15 прекратить.

Председательствующий судья
Е.Ю.ВОРОНИНА

Судья
Н.В.ДЕГТЯРЕВА

Судья
Л.В.ЗАВИРЮХА


------------------------------------------------------------------