Типы документов



Постановление Арбитражного суда Московского округа от 17.02.2016 N Ф05-19050/2015 по делу N А40-217007/14
Требование: О взыскании неустойки по государственному контракту.
Обстоятельства: Истец ссылается на нарушение ответчиком срока выполнения работ по строительству инженерных сетей жилого квартала.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку истец доказал факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по выполнению работ.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы



АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2016 г. по делу в„– А40-217007/14

Резолютивная часть постановления объявлена 16 февраля 2016 года
Постановление изготовлено в полном объеме 17 февраля 2016 года
Арбитражный суд Московского округа
в составе:
председательствующего-судьи Дегтяревой Н.В.,
судей Дзюбы Д.И., Новоселова А.Л.,
при участии в заседании:
от истца - Гуляев П.В. по дов. от 21.01.2015,
от ответчика - Садовский А.В. по дов. от 21.12.2015,
от третьего лица - не явился, извещен
рассмотрев 16 февраля 2016 года в судебном заседании кассационную жалобу
ОАО "Главное управление обустройства войск"
на решение от 07 июля 2015 года
Арбитражного суда города Москвы
принятое судьей Лихачевой О.В.,
на постановление от 21 сентября 2015 года
Девятого арбитражного апелляционного суда,
принятое судьями Векличем Б.С., Тетюком В.И., Стешаном Б.В.,
по иску Министерства обороны РФ (ОГРН 1037700255284, г. Москва)
к ОАО "Главное управление обустройства войск" (ОГРН 1097746390224, г. Москва),
третье лицо: ФКП "Управление заказчика капитального строительства" Министерства обороны РФ,
о взыскании неустойки,

установил:

Министерство обороны Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОАО "Главное управление обустройства войск" о взыскании неустойки в размере 13 184 069 руб. 03 коп.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 07 июля 2015 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 сентября 2015 года, иск удовлетворен.
Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ответчик обратился с кассационной жалобой, в которой просит решение и постановление отменить и направить дело на новое рассмотрение.
При этом заявитель ссылается на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, на неправильное применение судами норм материального права.
В заседании суда кассационной инстанции представитель ответчика поддержал доводы кассационной жалобы, представитель истца ссылался на законность и обоснованность судебных актов. Представитель третьего лица, извещенного о месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом, не явился.
Выслушав представителей сторон, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права при вынесении обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов в указанных актах установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы.
Как установлено судами и следует из материалов дела, между Минобороны России (государственный заказчик) и ОАО "Главное управление обустройства войск" (генпроектировщик) был заключен государственный контракт в„– ДГ3-33/09/2011 от 13.07.2011 на выполнение работ по строительству инженерных сетей жилого квартала 065-ВСО в г. Уссурийске, Приморского края.
Пунктом 3.1 контракта установлено, что цена контракта составляет 41 329 370 руб.
В соответствии с п. 18.3 контракта, в случае нарушения генподрядчиком сроков окончания работ, предусмотренных контрактом, генподрядчик уплачивает государственному заказчику неустойку в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки до фактического завершения выполнения работ, но не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за каждый день просрочки до фактического завершения выполнения работ.
В соответствии с графиком производства работ, дата начала работ - дата подписания контракта, дата окончания работ - 15.09.2011, дата подписания итогового акта приемки выполненных работ - 01.10.2011.
В обоснование заявленных требований истец указал, что по состоянию на 20.11.2012 просрочка в выполнении работ составляет 432 дня, в связи с чем истец начислил сумму неустойки в размере 13 184 069 руб. 03 коп.
Удовлетворяя исковые требования в части, суд применил положения ст. ст. 309, 330, 716, 719 ГК РФ и указал на то, что истец доказал ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств, которое в соответствии с соглашением сторон влечет возникновение обязанности ответчика уплатить истцу соответствующую денежную сумму в качестве неустойки.
Суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что обжалуемые решение и постановление вынесены при правильном применении норм материального и процессуального права, в связи с чем оснований для отмены обжалуемых судебных актов по доводам кассационной жалобы не имеется.
Доводы кассационной жалобы были предметом исследования суда и правомерно отклонены с указанием соответствующих мотивов. По существу указанные доводы направлены на переоценку имеющихся в материалах дела доказательств и изложенных выше обстоятельств, установленных судом, что не входит в круг полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, перечисленных в статье 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем они не могут быть приняты во внимание судом кассационной инстанции. Другая оценка заявителем жалобы установленных судами фактических обстоятельств дела и иное толкование положений закона не означает допущенной судами при рассмотрении дела судебной ошибки.
Нарушения норм материального или процессуального права, являющегося в силу статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены обжалуемых решения и постановления, по делу не установлено.
Руководствуясь статьями 284 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 07 июля 2015 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 сентября 2015 года по делу в„– А40-217007/14 - оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения.

Председательствующий судья
Н.В.ДЕГТЯРЕВА

Судьи
Д.И.ДЗЮБА
А.Л.НОВОСЕЛОВ


------------------------------------------------------------------