Типы документов



Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.06.2016 N Ф05-6404/2016 по делу N А40-125187/15
Требование: О взыскании неосновательного обогащения и неустойки.
Обстоятельства: Истец ссылается на то, что ответчик нарушил срок выполнения работ.
Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку установлено существенное нарушение условий о сроке выполнения работ ответчиком.
Суд первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы



АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2016 г. по делу в„– А40-125187/15

Резолютивная часть постановления объявлена 16 июня 2016 года
Полный текст постановления изготовлен 23 июня 2016 года
Арбитражный суд Московского округа
в составе:
председательствующего-судьи Ворониной Е.Ю.,
судей Дзюбы Д.И., Малюшина А.А.,
при участии в заседании:
от Государственного казенного учреждения города Москвы "Дирекция Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы" Макаренко Н.В., доверенность от 10.03.2016 в„– 112,
от общества с ограниченной ответственностью "Светосфера" не явился, уведомлен,
рассмотрев 16 июня 2016 года в судебном заседании кассационную жалобу Государственного казенного учреждения города Москвы "Дирекция Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы"
на решение от 08 декабря 2015 года Арбитражного суда города Москвы,
принятое судьей Лихачевой О.В.,
на постановление от 11 февраля 2016 года Девятого арбитражного апелляционного суда,
принятое судьями Титовой И.А., Чепик О.Б., Гармаевым Б.П.,
по иску Государственного казенного учреждения города Москвы "Дирекция Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы"
(ОГРН 1027739577910)
к обществу с ограниченной ответственностью "Светосфера" (ОГРН 1057746609348)
о взыскании денежных средств,

установил:

Государственное казенное учреждение города Москвы "Дирекция Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы" (далее - истец, учреждение) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Светосфера" (далее - ответчик, общество) о взыскании 651 484 руб. 24 коп. неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 23 439 руб. 86 коп., неустойки в размере 7 060 185 руб. 38 коп.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 08 декабря 2015 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 февраля 2016, с общества в пользу учреждения взыскано 651 484 руб. 24 коп. - неосновательного обогащения, 23 439 руб. 86 коп. - процентов за пользование чужими денежными средствами, 2 353 395 руб. 13 коп. - неустойки. В остальной части иска - отказано.
Учреждение обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить принятые по делу судебные акты в части отказа в удовлетворении заявленных требований, взыскать неустойку в полном объеме.
Истец полагает, что суды не учли, что ответчиком не доказано, что имеют место исключительные обстоятельства, которые позволили бы суда снизить неустойку. Кроме того, учреждение полагает, что оно освобождено от уплаты государственной пошлины, что судами не было учтено.
Обсудив доводы кассационной жалобы, проверив законность и обоснованность принятых по делу судебных актов в порядке, установленном статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд кассационной инстанции не находит оснований к их отмене.
При рассмотрении дела судами установлено, что истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен государственный контракт от 12.11.2013 г., согласно условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы на подключение физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: ПИП "Тушинский", ул. Валиса Лациса, напротив д. 26, СЗАО, к наружным инженерным сетям с благоустройством прилегающей территории в объеме и в сроки в соответствии с требованиями, установленными технической документацией, техническим заданием и сдать их результат заказчику в сроки, указанные в разделе 3 контракта и в графике производства работ, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.
Установив, что истец во исполнение условий контракта выплатил ответчику аванс в размере 3 509 427 руб. 68 коп., а также произвел оплату работ на сумму 18 533 200,71 руб., а ответчик выполнил работы на общую сумму 11 431 773 руб. 75 коп., истец в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта в связи с существенным нарушением условий о сроке выполнения работ ответчиком, о чем направил уведомлением от 24.12.2014 г., неотработанный аванс составляет 651 484 руб. 24 коп., применив статьи 309, 310, 395, 702, 743, 746, 753, 1102 Гражданского кодекса РФ, суды пришли к обоснованному выводу о правомерности заявленных требований о взыскании неосновательного обогащения и процентов.
В данной части судебные акты не оспариваются.
Истцом также на основании условий п. 7.2 контракта, который предусматривает, что при нарушении сроков выполнения работ, предусмотренных графиком производства работ, подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по контракту за каждый день просрочки, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, были заявлены требования о взыскании неустойки.
Удовлетворяя заявленные требования о взыскании неустойки в части, суды на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, оценив доводы и доказательства сторон в отдельности, а также во взаимной связи доказательств в их совокупности, пришли к выводу о том, что неустойка подлежит уменьшению.
Доводы кассационной жалобы о том, что отсутствуют основания для снижения неустойки не могут быть приняты во внимание, поскольку направлены на переоценку доказательств по делу, в связи с чем не могут служить основанием для изменения судебных актов в суде кассационной инстанции.
Доводы кассационной жалобы о том, что учреждение не является плательщиком государственной пошлины, свидетельствуют о неправильном толковании Налогового кодекса РФ.
Выводы суда основаны на результатах оценки доказательств, указание на которые содержится в обжалуемых судебных актах, при этом в силу положений части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд исходил из такой степени достаточности доказательств, которая позволяла сделать однозначный вывод относительно подлежащих установлению по делу обстоятельств.
Нарушений требований процессуального законодательства при сборе и оценке судом доказательств по делу суд кассационной инстанцией не усматривает.
Доводы кассационной жалобы основаны на иной оценке исследованных судом доказательств и установленных обстоятельств, а поэтому они не могут служить основанием для отмены обжалуемых судебных актов. Переоценка установленных судом первой или апелляционной инстанций обстоятельств и доказательств по делу находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, определенных положениями статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Нормы процессуального права, несоблюдение которых является безусловным основанием для отмены решения и постановления в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Руководствуясь статьями 176, 284 - 289 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 08 декабря 2015 года, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 февраля 2016 года по делу в„– А40-125187/15 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий судья
Е.Ю.ВОРОНИНА

Судья
Д.И.ДЗЮБА

Судья
А.А.МАЛЮШИН


------------------------------------------------------------------